Algemene voorwaarden
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
A. Algemene bedingen
1. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de (aankoop)voorwaarden van de cliënt.
2. De verkoop/aanneming wordt gesloten aan de op de bestelbon/orderbevestiging vermelde prijs. Deze prijs is voor verhoging vatbaar indien tussen de periode van bestelling en levering van het verkochte goed, lonen of andere bestanddelen die de prijs beïnvloeden, o.a. grondstoffen, wijziging van de muntpariteit, een stijging ondergaan. De op de bestelbon vermelde gegevens hebben voorrang op alle andere al dan niet publicitaire informatie.
3. De leveringstermijn is aangegeven bij wijze van aanduiding. Een vertraging op de overeengekomen leveringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Alle geleverde goederen worden geacht aanvaard en geleverd te zijn in het magazijn van verkoper/aannemer.
4. De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 72 uur na de levering bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de verkoper/aannemer, bij gebreke waaraan de verkoper elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de koper te worden ingesteld binnen de 2 maanden na ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval ingesteld worden binnen het jaar na de levering. Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van de verkoper/aannemer, zal de cliënt de schade concreet moeten bewijzen. Partijen zijn het erover eens dat de schade maximaal gelijk is aan de kostprijs van het verkochte goed. Elke aansprakelijkheid van de verkoper/aannemer is in elk geval uitgesloten wanneer de schade zou veroorzaakt zijn door de samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer of een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.
5. Gehele of gedeeltelijke niet-naleving van de verbintenissen door de cliënt geeft de verkoper/aannemer recht op een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag als vergoeding voor onkosten en winstderving, zonder dat de verkoper/aannemer het bewijs moet leveren van het bestaan en de omvang van de schade. De verkoper/aannemer behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen en/of zijn werkelijke schade te bewijzen.
6. De facturen zijn bij aflevering contant betaalbaar, zonder korting. Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten van 1% per maand. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag het factuurbedrag zonder ingebrekestelling met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, met een minimum van € 33,00. Laattijdige betaling van één factuur heeft het gevolg dat de andere, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling. Er worden principieel geen betalingen met wissels aanvaard.
7. Het verkochte goed blijft eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Indien de koper zijn verplichtingen tot betaling niet nakomt staat het de verkoper/aannemer vrij de koop te ontbinden. Dit gebeurt door eenvoudige kennisgeving bij aan getekend schrijven. De ontbinding gaat in op dezelfde dag als het afgiftebewijs van de aangetekende zending.
8. Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de B.A.I. belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn in elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij B.A.I., Lieven Bauwensstraat 20 te 8200 Brugge (tel. 050-32 35 95 en fax 050-31 37 34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules, ook deze op keerzijde vermeld.
9. Onze voorwaarden voor zichtzendingen zijn verkrijgbaar op aanvraag.
B. Bijzondere voorwaarden
De hierna vermelde bijzondere bedingen – alsook de hiervoor vermelde algemene bedingen, doch slechts in de mate dat hiervan hierna niet uitdrukkelijk wordt afgeweken – gelden t.o.v. kopers voor wie krachtens huidige overeenkomst geleverde goederen geen verband houden met de uitbating van een handelszaak of met de uitoefening van om het even welke zelfstandige activiteit in hoofde van de koper.
1. Zijn niet van toepassing voor de koper niet-handelaar: artikel 1, artikel 3, artikel 4 en artikel 8 van de algemene bedingen.
2. De aansprakelijkheid van de verkoper t.o.v. de koper niet-handelaar wordt als volgt omschreven:
- de niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 72 uur na de levering bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld bij gebreke waaraan de verkoper elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.
- een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de koper te worden ingesteld binnen de 2 maanden na ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1648 B.W. onontvankelijk is.
- voor wat betreft de gebreken die vallen onder het toepassingsgebied van de Wet van 25.02.1991 betreffende de productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de verkoper/aannemer beperkt tot de dwingende bepalingen van deze Wet.
3. In geval van wanprestatie van de verkoper/aannemer heeft de koper recht op een gemeenrechtelijke schadevergoeding.
